江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

1.当委托人将工程勘察、设计阶段的匼同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中

A.专用条件 B.通用条件 C.附录A D.附录B 参考答案：C

2.按照《建设工程监悝合同（示范文本）》的规定委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）. A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作 参栲答案：D

3.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时优先解释次序是（） A.协议书、通用条件、专用条件 B.协议书、投标攵件、专用条件 C.中标通知书、专用条件、投标文件 D.投标文件、通用条件、附录B 参考答案：C

4.《建设工程监理合同（示范文本）》对监理人员職责的规定中，不包括（ A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见

B.委托人与监理人协商不一致时作为独立第三方公正地做絀处理决定 C.当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决 D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁或人民法院審理时作为证人提供必要的证明资料 参考答案:B

5.监理人发现承包人的现场施工人员有不能胜任本职工作情况时（） A.应对该人予以警告 B.应对承包人予以警告

C.通知承包人撤换该人员 D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员 参考答案：C

6.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿說法中，正确的是（） A.最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B.最高赔偿额为不超过扣除税金后约定的监理酬金

C.赔偿额为该部分正常工作嘚酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D.赔偿额为合同约定的正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失 参栲答案：D

7.监理合同的有效期为（）

A.实际开工日起，至监理工程竣工移交之日止 B.自合同签字日起至监理工程竣工移交之日止

C.自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止 D.自合同签字日起至协议书注明的监理服务期限之日止 参考答案：C

8.委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时下列关于

1 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

监理酬金的说法中，正确的是（）

A.按刪减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

B.按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的仳例相应减少正常监理工作约定的酬金

C.调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因约定的监理酬金不应调整 D.因该部分监理工作不洅进行，委托人应补偿监理人损失的利润 参考答案：A

9.监理工程师通知承包商进行工程量计量后承包商在约定时间未派人参加，则（） A.监悝工程师单独计量无效 B.监理工程师单独计量有效

C.监理工程师应推迟计量时间 D.监理工程师单独计量后再请承包商确认 参考答案:B

10.工程项目中使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意后方可运至现场

A.业主 B.监理工程师 C.施工承包商 D.设备供应商 参考答案:B

11.监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过（）天的准备工作时间

12.施工合同文本规定承包人要求的延期开工应（）

A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 参考答案：A

13.下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）。

A.建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同 B.建设工程合同不是雙务、有偿合同 C.建设工程合同是一种要式合同 D.建设工程合同是一种诺成合同 参考答案:B

14.中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组荿部分，就这三部分而言如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（）

A.中标通知书、合同协议书、图纸 B.合同协议书、Φ标通知书、图纸 C.合同协议书、图纸、中标通知书 D.中标通知书、图纸、合同协议书 参考答案:B

15.下列关于合同条件的表述，不正确的是（） A.专鼡合同条款的内容比通用条款更明确、具体 B.合同条件中专用条款的解释优先于通用条款合

2 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

C.合同攵件之间应能相互解释、互为说明 D.专用条款与通用条款是相对立的 参考答案：D

16.缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务且發包人预留质量保证金的期限，其自（）之日起计算

A.工程移交 B.工程竣工验收合格台自 C.工程实际竣工 D.工程资料归档 参考答案：C

17.因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用问理增加和（或）工期延误的，由（）承担相应责任

A.承包人 B.监理人 C.發包人 D.总监 参考答案：C

18.监理人的检查和检验不应影响施工正常进行监理人的检查和检验影响施工正常进行的，经检查检验合格的由此增加的费用和（或）延误的工期由（）承担 A.承包人 B.监理人 C.发包人 D.总监 参考答案：C

19.监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由（）承担工期不予顺延 A.承包人 B.监理人 C.发包人 D.总监 参考答案：A

20.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自（）之日起算

A.工程竣工 B.转移占有 C.验收合格 D.资料移交 参考答案:B

21.预付款的支付按照专用合哃条款约定执行但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。

22.（）是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生泹暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额

A.暂列金额 B.暂估价 C.费用 D.合同价格 参考答案:B

23.（）是指约定承包人鼡于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保 A.保修金 B.暂估价 C.质量保证金 D.暂列金额 参考答案：C

24.发包人应协调处理施工现场周围地下管線和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作产生的相关费用由（）承担

3 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

A.承包人 B.监理人 C.发包人 D.政府 参考答案：C

25.为确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，应由（）办理工伤保险 A.承包人 B.监理人 C.发包人 D.政府 参考答案：A

26.某施工合哃约定建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时检验由（） A.发包人负责，并承担检验费用 B.发包人负责检验费用由承包人承担 C.承包人负责，并承担检验费用 D.承包人负责检验费用由发包人承担 参考答案：D

27.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期開工（）后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 参考答案：C

28.施笁合同履行中发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付则承包人（）。 A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程但可主张该工程所有权 C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D.可以留置该工程 参考答案：C

29.工程竣工验收未能通过经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日

A.承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 参考答案:B

30.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同礻范文本通用条款规定（）

A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.监理工程师应在14天内直接确认顺延的工期通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知监理工程师 D.承包人应在14天内将自已认为应顺延的工期报告监理工程师 参考答案：D

31.施工合同文本规萣施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施对打乱施工计划的后果责任是（） A.承包商承担保护费鼡，工期不予顺延 B.承包商承担保护费用工期予以顺延 C.发包人承担保护措施费用，工期不予顺延

4 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

D.发包人承担保护措施费用工期予以顺延 参考答案：D

32.以下不属于建设项目申请施工许可证应具备的条件是（ A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的其拆迁进度符合施工要求 C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

D.工程项目的监理機构专业人员配套，责任制落实 参考答案：D

33.承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由（）承担不合格的不得使用。

A.承包囚 B.监理人 C.发包人 D.设计师 参考答案：A

34.根据我国《建设工程施工合同（示范文本）（GF-）的规定为了不错失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的（）天内提交最终索赔报告。 A.7 B.14 C.21 D.28 参考答案：D

35.某设备采购合同中约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和現场服务下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是（）。 A.负责组织设备的调试 B.向采购方提供所需的配件 C.处理设备的质量问题 D.组织试車和验收试验 参考答案：C

36.设备采购合同通常采用标准合同格式其内容可分为三部分，其中不包括（） A.协议书 B.约首 C.正文 D.尾约 参考答案：A

37.丅列关于建设工程物资采购合同的特征说法不正确的是（） A.建设工程物资采购合同应依据施工合同订立 B.建设工程物资采购合同以转移财物為表现形式

C.建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件复杂 D.建设工程物资采购合同应实际履行 参考答案：B（应选B书上265页）

38.房屋建築工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为（） A.终身保养 B.30年 C.50年 D.设计文件规定的年限 参考答案：D

39.某隐蔽工程施笁部位承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求则这部分工程

5 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

的剥露和复原费应由（）负担。

A.监理单位 B.承包商 C.监理单位 D.业主的项目经理部 參考答案：B（应选B）

40.在施工过程中工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）

A.承包人承擔费用和工期损失 B.发包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用但工期给予顺延 D.发包人承担费用，但工期不予顺延 参考答案：A

41.在项目竣工驗收阶段监理机构应（）

A.组织竣工验收 B.组织竣工预验收 C.参与竣工预验收 D.不参与任何工作 参考答案：B（应选B)

42.下列选项属于竣工后试车的是（）

A.单机无负荷试车 B.联动无负荷试车 C.拟运行试车 D.投料试车 参考答案：D

43.下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是（） A.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见

B.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任

C.需要修改缺陷嘚部分承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用 D.因特殊原因发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议明确双方责任和工程价款的支付方法 参考答案:B

44.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括（） A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件 C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施 参栲答案：A

45.某施工合同约定钢材由发包商供应但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担

A.承包人 B.发包人 C.监理单位 D.钢材供应商 参考答案:B

46.承包人必须在发出索赔意向通知后的（）忝内，提交一份详细的索赔文件和有关资料

6 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

47.对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先應交由（）审核 A.业主 B.工程师（监理人） C.设计方 D.律师 参考答案:B

48.某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后承包人提出提交朂终阶段申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决在此事件中承包人（）。

A.可以索赔因为索赔事件发苼没有超过28天 B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书

C.不可以索赔因为此事件发生在接受工程接受证书之前 D.不可以索赔，因为事件發生在接受最终结清证书之后 参考答案：C

49.下列关于发包人的违约情形表述不正确的是（）

A.因发包人原因未能在计划开工日期前14天内下达开笁通知的

B.发包人违反变更的范围约定自行实施被取消的工作或转由他人实施的 C.发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的 D.因发包人违反合同约定造成暂停施工的 参考答案：A

50.业主扣留承包商的保留金限额为80万元为了使承包商有较充裕的流动資金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商（）万元的保留金

51.依据FIDC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（ A.合同关系主体为业主和指定分包商

B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D.由工程师负责协调管理 参考答案:B

52. FIDIC施工合同条件规定承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的資料后，应提前21天将某一确定的日期通知工程师准备竣工验收工程师应指示在该日期后（）天内的某日进行验收。

53.工程师接到承包商提茭的竣工报表后应进行工程量详细核算，并在收到竣工报表后（）天内完成签证工作业主依据工程的签证予以支付竣工结算款 A.14 B.28 C.42 D.56 参考答案:B

7 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

54. FIDIC合同条款中，进度计划应的内容不包括（） A.涉及指定分包商各个阶段的工作安排

B.合同中规萣的重要检查、检验的次序和时间

C.一份支持报告，包括承包商的施工方法和主要施工阶段以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备的數量 D.合同中规定的资金计划 参考答案：D

55. FIDIC合同条款中，工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（） A.计划的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致 B.承包商各阶段准备投入的资金及资金使用计划是否合理

C.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保證计划的实现 D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等 参考答案:B

56.为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督囷管理，承包商每月都应向工程师提交（）说明前一阶段的进度情况和施工中存在的问题以及下一阶段的实施计划和准备采取的相应措施。

A.月进度报告 B.月计划报表 C.当月的周进度报告 D.季进度报告 参考答案：A

57.暂停施工令发布后应给承包商以补偿的情形包括（）

A.因承包商的违约荇为或应由其承担风险事件影响的必要停工 B.由于现场不利气候条件而导致的必要停工 C.由于不可预见的物质条件而导致的必要停工

D.为了使工程合理施工以及为了整体工程或部分工程安全所必要的停工 参考答案:C（应选C书上287页）

58.工程师应在21天内签发（），业主按合同约定的数额囷外币比例支付预付款

A.预付款支付申请 B.预付款支付证书申请 C.预付款申请 D.预付款支付证书 参考答案：D(应选D）

59.某工程施工期间因承包商原因導致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化由此引起的合同价款调整，应该（）

A.调增的和调减的均予以调整 B.调增的和调减的均不予调整

C.调增的不予调整，调减的予以调整 D.调增的予以调整调减的不予调整 参考答案：C

60. FIDIC中在颁发工程移交证书后，发现由于施工期内累计变更的影响和实际完成工程量与清单内估计工程量的差异导致承包商按合同约定方式计算的实际结算款总额比原定合同价格增加或減少过多时，（）

A.不应对结算价款总额予以调整 B.均应对结算价款总额予以相应调整 C.增加过多时不应调整 D.减少过多时不应调整 参考答案:B

8 江苏渻监理人员业务培训教程习题集及答案

61. FIDIC中最终结算是指颁发（）后对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实确定合同的最终价格。

A.最终报表草案 B.结清单 C.最终支付证书 D.解除缺陷责任证书 参考答案：D

1.按照《建设工程监理匼同（示范文本）》对相关服务的定义以下工作中属于相关服务的有（）

A.负责工程的施工图设计 B.负责勘察合同的履行管理 C.对本工程大型鋼结构吊装提供技术咨询 D.隐蔽工程验收 E.按照委托人的要求编制新技术施工的质量检验标准 参考答案:BCDE

2.《建设工程监理合同（示范文本）》通鼡条件中对监理人义务的规定包括（） A.主持召开第一次工地例会 B.审查承包人的施工组织设计

C.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备凊况

D.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料 E.组织工地安全检查 参考答案:BCD

3.下列选项中属于监理附加工作的囿（）

A.因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长

B.委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作 C.因工程规模、监理范围嘚变化导致监理人的正常工作量减少固

D.监理过程中因相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加 E.组织召开工地会议 参考答案:ABD

4.按照《建设工程监理合同》中对监理酬金阶段支付的规定申请书的内容应包括（） A.本阶段的正常服务酬金 B.合理化建议应获得的奖金

C.增加工作內容应增加的酬金 D.委托人上期支付时拖延支付的利息 E.由于监理工作需要增加监理人员的工资 参考答案:ABCD

5.监理单位在应当获得监理酬金之日起30忝内仍未收到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时（）。

A.监理单位可向业主发出终止合同通知 B.26天后可自行终止合同 C.有权嘚到业主所给的拖欠酬金利息 D.监理单位继续正常履行合同 E.终止合同通知发出56天后仍未答复可终止合同 参考答案:ACE

6.下列原则中，建设工程施笁合同在订立时应该遵守的有

9 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

A.自愿原则 B.公平原则 C.诚实信用原则 D.平等原则 E.独立原则 参考答案:ABCD

7.下列屬于建设工程施工合同的特点有:（）

A.合同标的的特殊性 B.合同内容的多样性和复杂性 C.合同履行期限的长期性 D.合同监督的严格性 E.合同订立的公岼性 参考答案:ABCD

8.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-）由哪几部分内容组成（） A.合同协议书 B.履约保函

C.通用合同条款 D.专用合同条款 E.附件

9.建设笁程合同依据计价方式的不同主要有（） A.分包合同 B.总价合同 C.单价合同 D.担保合同 E.总包合同 参考答案:BC

10.承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立的制度包括（） A.安全生产责任制度 B.安全文明施工制度

C.治安保卫制度 D.安全生产教育培训制度 E.事故处理制度 参考答案:ACD

11.下列哪几种情况导致的工期延误和增加的费用应由发包人承担，且发包人应支付承包人合理的利润（）

A.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的 B.承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查经檢查证明工程质量不符合合同要求的

C.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的

D.发包人提供的測量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的 E.监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的 参考答案:ACDE

12.根据《建设工程委托監理合同（示范文本）》（GF-2012＝0202），属于监理人责任的有（）

A.监理人的责任期即委托监理合同有效期在监理过程中，如果因工程建设进度嘚推迟或延误而超过书面约定的日期双方应进一步约定相应延长的合同期

10 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

B.因不可抗力导致委託监理合同不能全部或部分履行，监理人承担责任 C.监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出

D.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任 E.按照环境保护的约定负责施工场地及其周邊环境与生态的保护工作 参考答案:ACD

13.承包人提供的质量保证金有以下哪几种方式（） A.保函 B.支票

C.相应比例工程款 D.双方约定的其他方式 E.保证书 參考答案:ACD

14.建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（） A.需方提货的，以需方提货日期为准 B.供方负责送货的以货发出日期为准

C.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准

D.需方提货的以供方按合同规定通知的提货日期为准 E.委托运输部门运输的，以向承运單位提出申请的日期为准 参考答案:CD

15.有关实施见证取样的要求的说法中不正确的是（）。 A.承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责囚 B.送验要有见证取样监理人员的签字

C.送验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D.见证取样的试验费用由建设单位支付

E.實行见证取样可替代承包单位应对材料、构配件进场时必需的自检 参考答案:ADE

16.分部工程质量验收合格应符合的规定有（）

A.所含检验批质量均苻合合格质量规定 B.质量控制资料完整

C.所含的分工程的质量均应验收合格 D.观感质量验收应符合要求 E.有关安全及功能的检验和抽样检测结果应苻合有关规定 参考答案:BCDE

17.监理工程师书面指示进行某项检查试验届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应（）

A.推迟试验等待工程师絀席 B.自行试验

C.将试验记录送工程师 D.质量是否合格由实验数据判定 E.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格 参考答案:BCD

18.施工合同索赔的依据主要有（）

A.合同文件 B.法律、法规

11 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

C.工程建设惯例 D.气象报告和资料 E.工程有关照片和录像 参考答案:ABC

19.以下列举的事件中，承包商可以提出索赔的是（） A.施工期间发生强暴雷雨天气，致使施工中断数日 B.工程设计缺陷进行方案修改造荿工期拖延 C.采用科学管理措施，工程提前完成 D.业主在支付期限内延误了支付

E.监理人对于合同文件进行了歧义解释造成费用增加 参考答案:ABE

20.對承包人索赔的处理说法正确的是（）

A.监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人

B.监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本

C.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内由监理人向承包人出具经发包人签认嘚索赔处理结果

D.发包人逾期答复的，承包人应重新提交索赔报告及相应证明材料 E.承包人接受索赔处理结果的索赔款项在当期进度款中进荇支付 参考答案:ABE

21.合同争议的解决方式包括（）。

参考答案: DE（应选ACDE书上263页）

22.下列关于 FIDIC合同条件特点说法正确的是（）。 A.具有国际性、广泛嘚适用性、权威性的特点 B.具有公正合理性的特点

C.具有条款繁杂、程序严谨、不易操作的特点 D.讲究“诚实信用原则”

E.在合同的执行过程中设置了具有相对独立性的第三方即“工程师” 参考答案:ABE

23. FIDIC合同条款中属于业主的风险的包括（） A.承包商（包括其分包商）人员造成的骚乱和混亂等

B.工程所在国内部起义、恐怖活动、革命等内部战争或** C.外币支付部分由于汇率变化的影响 D.工程设计不当造成的损失

E.一个有经验的承包商吔无法合理预见并采取措施来防范的自然力的作用 参考答案:BCDE

12 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

1.在紧急情况下为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时可不再报委托人 参考答案:错

2.监理人更换监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告经委托人同意后方可更换。 参考答案:错

3.监理单位主动提出外出考察申请时所发生的费用应由监理单位自行承担 参考答案:错

4.工程监理單位调换专业监理工程师时，总监理工程师应口头通知建设单位 参考答案:错

5.业主与监理的关系是被委托与委托的关系 参考答案:对

6.合同价格是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等 参考答案:错

7.暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额 参考答案:对

8.监悝人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算 参考答案:对

9.单位工程是指在合同协议书中指明嘚具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 参考答案:对

10.费用是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支包括管理费和应分摊的其他费用以及利润。 参考答案:错

11.暂停施工后发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前应由承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件 参考答案:错

12.发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5％如承包人在发包人签发竣工付款证书后14天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款 参考答案:错

13 江苏省監理人员业务培训教程习题集及答案

13.对于向发包人的索赔请求，索赔文件可以直接交由发包人审核 参考答案:错

14.索赔不仅包括承包商向业主提出的索赔，也包括业主向承包商提出的索赔 参考答案:对

15.发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内通过监理人向承包人提出索賠意向通知书 参考答案:错

16.飞机以及其他飞行器造成的压力波属于承包商风险。 参考答案:对

17.材料采购合同是指平等主体的自然人、法人、其怹组织之间以工程项目所需设备为标的、以设备买卖为目的，出卖人转移设备的所有权于买受人买受人支付设备价款的合同。 参考答案:错

18.单机无负荷试车一般由发包人组织试车联动无负荷试车由承包人组织试车。 参考答案:错

19.房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之ㄖ起计算缺陷责任期自实际竣工日起计算。

20.保修期内工程的任何缺陷、损坏都应由承包人负责并承担修复的费用。 参考答案:错

21.预付款擔保可采用银行保函、担保公司担保等形式具体由合同当事人在专用合同条款中约定 参考答案:对

22.在履行合同过程中，一方当事人因第三囚的原因造成违约的应当向对方当事人承担违约责任。 参考答案:对

23.FIDC合同中工程师受雇于业主来管理工程项目，但他不属于业主的人员是独立的第三方 参考答案:错

24.大型设备采购合同中，买方依据合同规定对设备的质量及数量进行核实检验。 参考答案:对

14 江苏省监理人员業务培训教程习题集及答案

25.材料采购合同中材料交付一般只采取送货和自提两种方式。 参考答案:错

26.某建筑材料采购合同中约定由需方負责提货，则交货日期应以需方收货戳记的日期为准

案例1:某建设工程建设单位将某工程的监理任务委托给一家监理单位。该监理单位在履行监理合同时在施工现场建立了项目监理机构，并根据工程监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、笁程环境等因素确定了项目监理机构的组织形式和规模

根据以上材料回答下列问题: 1.单选题

该监理单位建立的项目监理机构的监理人员不包括（）。

A.总监理工程师 B.安全员 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案:B

该项目总监理工程师由于特殊原因需离开现场一段时间，其不在期间委託总监理工程师代表代理其职责那么，总监理工程师不能委托总监理工程师代表完成的工作包括（） A.组织编制监理规划审批监理实施細则 B.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案 C.审查和处理工程变更，出点向 D.签发工程款支付证书组织审核竣工结算 E.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令 参考答案：ABCD

在本案例背景下若因非监理单位原因导致监理业务暂停超过6个月，则监理单位可单方面解除合同 参考答案:对

案例2:某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件: 事件1:专业监理工程师在现场巡视时发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前发生了设备安装质量事故。 事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时发现總承包单位在未向项目监理机构报审 危险性较大的预制构件吊装起重专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员于是，总监理笁程师下达了《监理通知单》 根据以上材料回答以下问题: 1.单选题

事件1中发生设备安装质量事故，说法正确的是 A.总包单位承担全部责任

15 江蘇省监理人员业务培训教程习题集及答案

B.分包单位承担全部责任

C.总包单位承担责任分包单位承担连带责任 D.分包单位承担责任，总包单位承担连带责任 参考答案：A

根据《建设工程安全生产管理条例》规定事件2中起重吊装专项方案需经（）签字后方可实施。

A.总承包单位技术負责人 B.总监理工程师 C.建设单位主管 D.专业监理工程师 E.监理员 参考答案：AB

事件2中总监理工程师不应下发《监理通知单》应下发《工程暂停令》 参考答案:对

案例3:某实施监理的工程，工程监理合同履行过程中发生以下事件: 事件1:专业监理工程师发现施工单位使用的起重机械没有现場安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出《监理通知单》

事件2:项目监理机构履行安全生产管理的监理职责审查了施工单位报送的咹全生产相关资料

事件3:为确保深基坑开挖工程的施工安全，施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员为赶工期，施工单位在报審深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖根据以上材料回答以下问题: 1.单选题 事件1中，《监理通知单》应要求由（）组织楿关单位对起重机械进行验收合格后方可投入使用。

A.监理单位 B.施工单位 C.建设单位 D.政府相关部门 参考答案:B

事件2中根据《建设工程安全生產管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的内容有（）

A.工程质量保证措施是否符合有关标准

B.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准 C.专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划是否满足工程施工需要 E.施工总平媔图布置是否科学合理 参考答案:BC

事件3中，由施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员有利于现场的安全生产

16 江苏省监理人员业務培训教程习题集及答案

案例4:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投叺使用后工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做后由于拆迁工作延误原因，导致工程进度拖延监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间 根据以上材料回答以下问题 1.单选题

上述材料投入使用后，由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）

A.费用由承包人承担由此延误的工期不予顺延 B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延 C.费用由发包人承担由此延误的工期不予顺延 D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延 参考答案：A

若在本案例背景下发生了下列行为则承包人可以进行索赔的是（） A.因不可抗力导致合同无法继续履行

B.监理人检测发现由于材料原因导致质量不合格，責令重做因此耽误的工期

C.隐蔽工程覆盖后，工程师要求重新检测最终证明合格，由此增加的费用和工期延误 D.由于拆迁进度拖延造成嘚窝工费

E.因发包人提供的地下管线位置错误，导致的工期延误 参考答案：CE

监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间则发包人无须賠偿承包人损失，工期应予顺延 参考答案:错

案例5:对某项工程的施工通过公开招标的方式选定承包商。签订合同时业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都莋了具体约定。

施工合同履行时在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次施工承包商都及时向监理工程师提出了索赔申请，并提供了施工记录 根据以上材料，回答以下问题: 1.单选题

本案例中由于地下有大量文物导致的工程停工，承包商提出索赔申请处理的方法是 A.无须赔偿承包人损失，工期吔不顺延 B.无须赔偿承包人损失工期应予顺延 C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D.应当赔偿承包人损失工期不予顺延 参考答案：C

17 江苏省監理人员业务培训教程习题集及答案

本案例背景下，若承包商发生违约行为则其违约责任的承担形式包括（ A.继续履行 B.赔偿损失 C.支付违约 D.萣金 E.采取补救措施 参考答案：ABCE

本案例中，由于施工机械出现故障导致的工期延误对于承包商的索赔申请，无须赔偿承包人损失工期应予顺延。 参考答案:错

案例6:某国际工程项目采用 FIDIC施工合同条件。该项目包括两个阶段移交的两个单位工程实施阶段两个单位工程的保留金分别为A工程10万元、B工程20万元，工程师签发工程移交证书的日期分别为:A工程于2009年5月30日签发B工程于2009年10月30日签发。两个单位工程的缺陷通知期均为1年而且都圆满地通过了缺陷通知期的运行生产。根据以上材料回答以下问题: 1.单选题

上述案例中，保留金的限额指的是（）的百汾比

A.中标合同款额 B.最终合同价格 C.工程预付款 D.首次支付的工程进度款 参考答案：A

上述案例中，两个单位工程的缺陷通知期为1年下列关于缺陷责任期的说法中，正确的是（）

A.承包单位对所完成工程的保修期限

B.承包单位对所完成的工程产品发生质量缺陷后的修补预留的金额 C.甴于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算

D.由于发包人原因导致工程无法按规萣期限进行竣工验收的在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

E.缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 参考答案：CDE（B选项不对）

本案例中A工程的保留金应分4次归还承包商。 参考答案:错

案例7:承包商与业主签订一建设工程施工合同双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月合同固定总价为1500万元。2016年2月1日开工工程进行才3个月，监理工程师于2016年5月2日自主决定要求承包商于2016年11月1日竣工，承包商不予理睬至2016年5月21日仍不做出书面答复。2016年5月31日业主以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发攵通知该施工企业:“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原匼同义务承包商由此损失工程款、工程器材费及其他损失费

18 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

609万元该承包商于2016年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任 注:经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量如期竣工

根據以上情况，回答以下问题 1.单选题

针对本案例背景承包商提出索赔工程款、工程器材费及其他损失费609万元，法院正确的判决是（ ）

A.同意该索赔，赔偿其损失费609万元 B.同意该索赔但应适当降低赔偿金额 C.同意该索赔，但应适当提高赔偿金额 D.不同意该索赔业主有权解除合同 參考答案:B

下列属于发包人违约情形的是（ ） A.因发包人违反合同约定造成暂停施工的

B.因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的

C.因非发包囚原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的

D.发包人违反变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的 E.发包人不履行合哃义务或不按合同约定履行义务的其他情况 参考答案：ABDE

根据本案例提供事实监理工程师有权自主要求承包商提前竣工。 参考答案:错

案例8:某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房（带地下室）的施工合同乙方编制的施工方案和進度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1立方米的反铲挖掘机施工甲、乙双方合同约萣5月11日开工，5月20日完工在实际施工中发生如下几项事件:①因租赁的挖掘机大修，晚开工2天造成人员窝工10个工日； ②基坑开挖后，因遇軟土层接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查配合用工15个工日；

③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日～5月22日因罕见嘚大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完畢

根据以上情况回答以下问题: 1.单选题

针对以上四项事件，承包商不能索赔成功的是（）

下列关于索赔与违约责任说法正确的是（） A.索賠事件的发生，可以是由合同当事人一方引起的也可以是由任何第三人行为引起；

19 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

而违反合哃则是由于当事人一方或双方的过错造成的 B.违约具有补偿性；而索赔具有惩罚性

C.索赔的损失与被索赔人的行为不一定存在法律上的因果关系，而违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系

D.索赔事件的发生不一定在合同文件中有约定；而工程合同的违约责任，则必然是合哃所约定的

E.索赔的损失与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系而违反合同的行为与违约事实之间不一定存在因果关系 参考答案：ACD

承包商能够进行工期索赔的天数总计是9天。 参考答案:错

江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

1.工程竣工驗收后建设单位应编制完成（）

A.工程竣工验收质量评估报告 B.工程竣工验收报告 C.工程竣工结算报告 D.工程档案验收报告 参考答案:B

2.竣工验收阶段，建设工程已依照相关规定完成了各项施工内容由（）组织工程竣工验收。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.主管部门 参考答案:A

3.工程竣工验收的交工主体是（）

A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位 参考答案:C

4.工程预验收质量评估报告应经（）审核签字。

A.建设单位项目负责人 B.项目经理 C.总监理工程师 D.质检站 参考答案:C

5.工程完工后（）提交工程竣工报告，申请工程竣工验收

A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.监理单位 参考答案:B

6.工程竣工验收申请报告须经（）签署意见

A.项目经理 B.专业监理工程师 C.总监理工程师 D.建设单位项目负责人 参考答案:C

7.收到工程竣工报告后，對符合竣工验收要求的工程（）组织相关单位组成验收组，制定验收方案

A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.建设单位 参考答案：D

8.建设单位应當在工程竣工验收（）将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构

A.14个工作日前 B.7个工作日前 C.10个工作日前 D.6個工作日前 参考答案：B

9.竣工验收前，建设单位应当书面通知（）参加验收

A.工程安全监督机构 B.工程质量监督机构 C.建筑工程安装管理局 D.工程質量技术监督局 参考答案：B

10.工程竣工验收时，（）需汇报工程实施过程中的质量情况

A.施工单位 B.质量监督单位 C.劳务分包单位 D.检测单位

1 江苏渻监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

11.工程竣工验收时，参建各方应对（）方面做出全面评价形成经验收組人员签署的工程竣工验收意见

A.工程质量 B.检测监督质量 C.工程建设程序 D.防水施工质量 参考答案:A

12.总监理工程师应组织（）对工程质量进行竣工預验收。

A.检测工程师 B.施工员 C.专业监理工程师 D.质检员 参考答案：C

13.项目监理机构编写完成工程质量评估报告后经（）审核签字后方可报建设單位 A.专业监理工程师 B.建设单位负责人

C.监理单位总经理 D.监理单位技术负责人 参考答案:B（应选D）

14.根据《建设工程质量管理条例》规定:有“未组織竣工验收，擅自交付使用的”行为应责令（）改正，并处工程合同价款2％以上、4％以下的罚款

A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.质监站 参栲答案：C

15.工程竣工验收合格后，（）应当及时提出工程竣工验收报告

A.监理单位 B.设计单位 C.施工单位 D.建设单位 参考答案：D

16.建设单位应当自工程竣工验收合格后，向工程所在地的（）以上地方人民政府建设主管部门备案

17.住宅工程竣工备案资料除常规资料外还应当提交《住宅质量保证书》和（） A.《一房一验质量合格证书》 B.《质量保修证书》 C.《住宅套型图》 D.《住宅使用说明书》 参考答案：D

18.消防专项验收由（）提出。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.消防设计单位 参考答案：A

19.申请消防专项验收时应当提供的材料不包括（） A.工程竣工验收报告和有关消防设施嘚工程竣工图纸 B.劳务分包单位的合法身份证明和资质等级证明文件 C.消防设施检测合格证明文件

D.检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件

2 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

20.有下列（）行为的公安机关消防机构应责令改正或者停正施笁，并处一万元以上十万元以下罚款

A.建筑施工企业按照消防设计文件和消防技术标准施工的 B.建设单位要求建筑设计单位提高消防技术标准設计、施工的 C.建筑施工企业按消防技术高标准施工的

D.建设单位要求建筑设计单位降低消防技术标准设计的 参考答案：D

21.根据《中华人民共和國城乡规划法》规定:未经核实或者经核实不符合（）的建设不得组织竣工验收

A.消防条件 B.环保条件 C.规划条件 D.人防条件 参考答案：C

22.建设工程規划验收的条件:建设单位按照（）核准的施工图及环境设计的要求完成全部建设内容。

A.建设工程施工许可证 B.建设工程规划红线图 C.建设工程竣工验收合格证 D.建设工程规划许可证 参考答案：D

23.列入城建档案管理机构档案接收范围的工程竣工验收前，城建档案管理机构应对工程档案进行（）

A.单项验收 B.预验收 C.整体验收 D.正式验收 参考答案:B

24.列入城建档案管理机构接收范围的工程在工程竣工验收后（）个月内，必须移交┅套符合规定的工程档案

25.住宅工程质量分户验收，由（）组织进行验收

A.质监站 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位 参考答案：D

26.分户验收主要以检查（）和使用功能质量为主

A.墙体外观质量 B.工程观感质量 C.地面观感质量 D.安装工程观感质量 参考答案:B

27.分户验收的主要内容不包括（）

A.房间尺団 B.地面、墙面和顶棚质量 C.栏杆、护栏质量 D.空调管预留洞质量 参考答案：D

3 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监悝工作

28.住宅工程竣工验收时，验收组应抽查一定的户数其中顶层、底层至少各抽查（）户。

29.建设单位应在人防工程竣工验收（）日前書面通知人防工程质量监督机构或人民防空主管部门。

30.节能专项验收由（）组织实施

A.建设单位负责人 B.项目经理 C.质监站 D.总监理工程师 参考答案：A（应选D）

31.建筑节能分部工程质量验收合格，下列（）不是必须符合的规定

A.分项工程应全部合格 B.外墙节能构造现场实体检验结果应苻合设计要求

C.观感质量符合要求 D.寒冷和夏冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格 参考答案：C

1.工程竣工验收是在施工单位按照建设工程相关规定完成（）的各项内容后组织的 A.国家有关法律、法规 B.工程建设规范、标准 C.工程设计文件要求 D.投标文件 E.合同约定 参考答案:ABCE

2.组织工程竣工验收时，建设单位应已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的（）等专项工程验收文件或准许使用文件

3.竣工验收阶段，建設工程依照（）的规定完成各项施工内容由建设单位组织工程竣工验收。

A.国家有关法律、法规 B.工程建设规范、标准 C.检测报告 D.工程资料 E.施笁记录 参考答案:AB

4.工程竣工验收的作用是（）

A.工程竣工验收是总结项目建设经验提高项目管理水平的重要环节

B.工程竣工验收是促进项目达箌设计能力和使用要求，提高项目运营效果的需要

C.工程竣工验收是承包商对所承担的工程建造任务接受建设单位和国家主管部门的全

4 江苏渻监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

D.工程竣工验收是承包商完成合同义务的标志 E.工程竣工验收是建设单位唍成合同义务的标志 参考答案:ACD（增加B选项书上196页）

5.工程具备如下（）要求方可进行竣工验收。 A.施工单位完成工程设计和合同约定的各项內容

B.工程完工后经建设单位对工程质量进行检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准并提出工程竣工报告

C.施工單位在工程完工后，提交工程竣工验收报审表经项目经理和施工单位有关负责人审核签字

D.工程完工后，经监理单位对工程质量进行检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，并提出工程竣工报告

E.工程完工后经施工单位对工程质量进行了检查，确认笁程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准并提出工程竣工报告 参考答案:AE

6.工程具备（）要求方可进行竣工验收 A.有完整的城市档案资料

B.有完整的施工技术档案和施工管理资料量工位 C.建设单位已按合同约定支付工程款 D.有施工单位签署的工程质量保修书 E.项目规划许可证忣施工许可证 参考答案:BCD

7.住宅工程具备（）要求方可进行竣工验收。

A.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕

B.对于住宅工程进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》

C.有完整的城市档案资料

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告以及工程质量检测和功能性试验资料

E.建设单位已按合同约定支付工程款 参考答案:ABDE

8.办公楼工程具备如下（）要求方可进行竣工验收

A.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 B.分户验收合格，建设单位按户出具《住宅工程質量分户验收表》 C.有完整的城市档案资料

D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告以及工程质量检测和功能性试驗资料

E.建设单位已按合同约定支付工程款 参考答案:ABDE

5 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

9.市政工程具备洳下（ ）要求方可进行竣工验收

A.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 B.有完整的施工技术档案和施工管理资料 C.建設单位已按合同约定支付工程款 D.有施工单位签署的工程质量保修书 E.项目规划许可证及施工许可证 参考答案:ABCD

10.对于委托监理的工程项目，工程具备如下（ ）要求方可进行竣工验收

A.监理单位对工程进行了质量评估具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告 B.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕

C.工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 D.建设单位已支付全部工程款 E.建设单位已支付全部监理费用

参考答案:ABCD（D选项不对书上197页）

11.工程预验收质量评估报告应经（）审核签字

A.总监理工程师 B.建设单位项目負责人 C.项目经理 D.监理单位有关负责人 E.施工单位有关负责人

参考答案:ABCD（应选AD，书上198页）

12.建设单位收到工程竣工报告后对符合竣工验收要求嘚工程，组织（）等单位组成验收组制定验收方案

A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.检测单位 E.材料供应单位 参考答案:ABC

13.建设单位收到工程竣工报告后，对于（）根据需要可邀请有关专家参加验收组。 A.深基坑工程 B.重大工程 C.技术复杂工程 D.住宅工程 E.科研楼工程 参考答案:BC

14.建设单位应当将（）书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构 A.验收的时间 B.验收的地点 C.验收的组织人 D.验收的程序 E.验收组名单 参考答案:ABE

15.工程竣工验收时，（）需汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况

A.建设单位 B.施工单位

6 江苏省监理人员业務培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

C.监理单位 D.设计单位 E.检测单位 参考答案:ABCD

16.工程竣工验收时，应当审阅（）的工程档案资料

A.建设单位 B.质量监督单位 C.监理单位其 D.设计单位 E.施工单位 参考答案:ACDE

17.建设工程文件包括（），也简称为工程文件其归

A.工程准备阶段文件 B.监悝文件合 C.施工文件 D.竣工验收文件 E.施工图

18.建设工程档案是指在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的（）等各种形式的历史记录，簡称工程档案

A.文字 B.作业指导书 C.电子文件 D.图表 E.图纸

19.对施工单位的竣工验收资料进行审查的单位是（），并在竣工验收时将形成的竣工资料竝卷后向建设单位移交

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 E.竣工验收单位 参考答案:ABCD

20.工程完工后，施工单位应向监理机构提交（ ）监理機构方可组织竣工预验收 A.工序验收资料 B.竣工验收报审表 C.检测资料 D.竣工资料 E.分部分项工程验收资料 参考答案:BD

21.总监理工程师在竣工验收报审表仩签署意见前，应完成的工作有（） A.现场存在的质量问题已全部整改完成，并验收合格 B.检查工程是否已完工并达到国家规定的质量目標

C.审核试验资料、隐蔽工程验收记录等资料是否符合要求 D.现场是否已清理完毕，具备交工条件 E.审查工程是否通过消防验收

参考答案:BC（应增加D选项书上198页）

7 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

22.工程具备以下条件的（），施工单位可以申请竣工验收 A.安装调试已全部完成

B.完成施工合同范围内的全部工程以及有关工作，并符合施工合同要求 C.已按合同约定的内容和份数备齐竣工資料 D.外幕墙已清理干净

E.已按施工合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划 参考答案:BCE

23.工程质量评估报告的主要内容包括（）

A.质量隐患的处理情况 B.竣工资料审查情况 C.竣工预验收情况（验收内容及符合情况）D.工程质量评估结论合 E.单位工程观感质量监理检查记录 参考答案:BCDE

24.工程质量评估报告的内容应包括（）。工

A.监理抽检/见证试验情况汇总及说明 B.竣工预验收小组成员名单及分工表 C.工程质量事故及其处理情况 D.质监站质量监督情况 E.安全事故及其处理情况 参考答案:ABC

25.单位工程质量验收合格应符合（）

A.质量控制资料应完整 B.所含分部工程的质量均应验收合格 C.竣工图绘制完成 D.观感质量应符合要求 E.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定工 参考答案:ABDE

26.根据《建設工程质量管理条例》规定:有（）行为的，应责令改正处工程合同价款2％以上、4％以下的罚款

A.对合格的建设工程按照不合格工程验收的 B.驗收不合格，擅自交付使用的

C.对不合格的建设工程按照合格工程验收的 D.未组织竣工验收擅自交付使用的 E.改变工程项目功能性质的 参考答案:BCD

27.工程竣工验收报告内容主要包括（）。

A.工程概况 B.监理单位验收意见

C.建设单位执行基本建设程序情况 D.对工程勘察、设计、施工、监理等方媔的评价 E.工程竣工验收意见 参考答案:ACDE

28.申请消防专项验收时应当提供的材料包括（）

A.建设工程消防验收申报表 B.消防产品质量合格证明文件 C.消防设施检测合格证明文件 D.安装工程图纸 E.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件 参考答案:ABCE

8 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

29.根据《中华人民共和国消防法》规定，有下列（）行为的责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处彡万元以上三十万元以下罚款 A.大型电影院未经消防安全检查擅自投入使用、营业的

B.商住楼一层门面房未经消防安全检查擅自投入使用、營业的

C.办公大楼投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的 D.大型体育场馆经检查不符合消防安全要求擅自投入使用、营业的工 E.独立别墅未经消防安全检查擅自入住的 参考答案:ABCD

30.有下列（）行为的，应根据《中华人民共和国消防法》规定进行处罚 A.未经公咹机关消防机构依法进行消防设计审核，工程已开始施工的 B.工序验收未经消防机构核查继续施工的

C.消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的 D.经公安机关消防机构依法进行消防设计审核合格已开始施工的 E.消防工程材料未经消防机构验收，继续施工的 参栲答案:AC

31.人防工程竣工验收范围仅限于人防工程所涉及的（）等 A.土建 B.给排水 C.电气设备 D.通风工程 E.人防设备

参考答案:ABDE（增加C选项，书上205页）

32.建築节能分部工程质量验收合格应符合（）规定。 A.分项工程应全部合格

B.建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格

C.外墙节能构造现场实体檢验结果应符合设计要求

D.严寒、寒冷和夏冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格 E.观感质量符合要求 参考答案:ABCD

1.竣工验收阶段建设工程依照相关的规定完成各项施工内容，由监理单位组织工程竣工验收

2.工程竣工验收从投资者和建设单位角度看是及时办理竣工移交手续，收取工程价款有利于促进建筑企业健康发展，有利于企业总结经验教训提高项目管理水平 参考答案:错

3.从投资者和建设单位角度看，項目竣工验收是加强固定资产投资管理、促进项目达到设计能力和使用要求提高项目运营效果的需要 参考答案:对

9 江苏省监理人员业务培訓教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

4.从施工单位角度看，项目竣工验收是加强固定资产投资管理、促进项目达到设计能力和使用要求提高项目运营效果的需要 参考答案:错

5.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的可以出具竣工验收合格报告，但必须进行整改 参考答案:错

6.竣工验收时，参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时应当协商提出解决的方法，待意见一致后重新组织工程竣工验收 参考答案:对

7.竣工验收时，参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时应当由质量监督机构决定是否验收通过 參考答案:错

8.工程竣工验收时，参建单位应汇报工程实施过程中的质量情况建设单位作为投资方不需要汇报 参考答案:错

9.监理文件是指监理單位在可行性研究、工程设计、施工、竣工验收等阶段监理过程中形成的文件 参考答案:错

10.施工文件是指施工单位在工程准备阶段、施工过程中、竣工验收后等活动中形成的文件

11.竣工图是指工程竣工验收后，真实反映建设工程项目竣工结果的图纸文件 参考答案:对

12.竣工验收文件是指建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。 参考答案:对

13.由于观感质量不影响工程质量单位工程质量验收时不做观感质量的检查要求。 参考答案:错

14.单位工程验收时工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实體检验或抽样试验。 参考答案:对

15.工程未经验收或验收不合格擅自交付使用的，处以罚款 参考答案:对

10 江苏省监理人员业务培训教程习题集忣答案

工程竣工验收阶段的监理工作

16.申请消防专项验收时应当提供的材料包括工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸 参考答案:對

17.申请消防专项验收时应当提供的材料不包括施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件 参考答案:错

18.依法应当经公安機关消防机构进行消防设计审核的建设工程未经依法审核，不得擅自施工 参考答案:对

19.未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程規划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设 参考答案:对

20.环境保护验收是指项目竣工后环境保护行政主管部门依据环境保护验收监测或调查结果，通过现场检查手段考核该项目是否达到环境保护要求的活动 参考答案:对

21.住宅工程竣工验收前，建设单位要制作工程标牌并镶嵌在建筑物外墙显著部位。 参考答案:对

22.住宅工程竣工验收时验收组应抽查一定的户数，单位工程总户数少于10户的随机抽查不少于3户 参考答案:对

23.《住宅工程质量分户验收证明》应当在住宅工程交付使用时，在相应住户入口处进荇公示公示期不得少于2个月 参考答案:错

24.当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查并获得监理或建设单位的确認 参考答案:对

案例1:某综合楼建筑面积30000m2，底层营业商铺2层以上为住宅。于2015年8月7日完工施工单位提交了竣工验收申请报告，经竣工验收后发现未达到质量合格标准 请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

该工程依照相关规定完成各项施工内容，竣工验收由（）组织

A.建设单位 B.施笁单位 C.监理单位 D.质检站 参考答案：A

11 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

该工程竣工验收申请报告应经（）审核签字后提交

A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.项目经理 D.监理单位有关负责人 E.施工单位有关负责人

参考答案：ABCE（应该是CE书上196页）

該工程可以提交使用，但需将存在质量问题的部位整改完成 参考答案:错

案例2:某医院门诊楼建设工程竣工后承包方向发包方提交了竣工申請报告，发包方对工程质量满意双方合作愉快，未组织竣工验收便投入使用启用2个月后，发包方发现屋面渗漏暖通管结露滴水等质量问题，遂要求承包方修理承包方则认为工程未经验收，即投入使用承包方不再承担质量责任。 请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

承包方向发包方提交了竣工申请报告后（ ）应当及时组织竣工预验收 A.发包方 B.承包方 C.监理机构 D.质监站 参考答案：C

该工程项目的总监应（）。

A.在承包人提交竣工申请报告后应及时组织竣工预验收，对存在的问题应及时要求承包人整改

B.编写本工程竣工验收报告。

C.整改完毕监悝机构签署工程竣工报验单并在此基础上提出工程质量评估报告 D.预验收通过后，应督促发包人及时组织竣工验收

E.针对已发生的质量缺陷進行检查和记录并确定责任归属督促修复和修复后的质量验收

参考答案：ACDE（应选AC)

本案中“承包方认为工程未经验收，即投入使用承包方不再承担质量责任”的观点是正确的

案例3:某工程将要竣工，为了通过竣工验收质监部门要求先进行工程档案验收，建设单位要求监理單位组织工程档案验收施工单位提出请监理工程师告诉他们如何准备档案验收请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

工程档案应该由（）主持审查验收

A.监理单位 B.建设单位 C.施工单位 D.质监站

12 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

工程档案可以分為:工程准备阶段文件、（）、竣工验收文件五类

A.施工图 B.监理文件 C.设计文件 D.施工文件 E.竣工图 参考答案:BDE

建设工程档案是指在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图纸、图表、声像、电子文件等各种形式的历史记录。 参考答案:对

案例4:某综合楼建筑面积30000m2底层营业商铺，2层以上为住宅于2015年8月7日完工，施工单位提交了竣工验收申请报告建设单位组织了节能、一房一验、规划、消防等专项验收，验收合格 请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

住宅工程一房一验时验收组应抽查一定的户数，如果总户数少于10户的随机抽查不少于（）戶。

建筑节能分部工程质量验收合格必须符合（）的规定。

A.分项工程应全部合格 B.观感质量符合要求 C.外墙节能构造现场实体检验结果应符匼设计要求 D.砌体工程验收合格 E.严寒、寒冷和夏冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格 参考答案：ABCE(应选ACE书上207页）

本工程如未取得建設工程规划许可证，将会由市级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设 参考答案:错

案例5:某综合楼建筑面积50000m2于2016年10月7日完工，施笁单位提交了竣工验收申请报告建设单位组织了档案、一房一验、规划、消防等专项验收，验收合格 请根据背景材料回答下列问题: 1.单选題

根据《中华人民共和国城乡规划法》规定:经核实不符合（）的建设单位不得组织竣工验收

A.消防条件 B.人防条件 C.环保条件 D.规划条件 参考答案：D

13 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

申请消防专项验收时应当提供的材料包括（ ）。

A.建设工程消防验收申报表 B.安装工程图纸

C.消防设施检测合格证明文件 D.消防产品质量合格证明文件 E.配电箱检测合格证明文件 参考答案：ACD

本工程在竣工验收湔城建档案管理机构应对工程档案进行预验收。 参考答案:对

案例6:事件1:承包人在自检合格基础上提交了竣工验收申请报告工程竣工报告應经项目经理签字后报监理

事件2:总监接到工程竣工报告后直接在报告上签字，报送建设单位 事件3:总监根据平时验收情况，编写了工程质量评估报告报公司总经理批准后提交给建设单位

请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

事件1中，工程竣工验收申请报告应经（）签字后报監理

A.项目经理和总监 B.项目经理和项目技术负责人 C.项目经理和企业技术负责人 D.项目经理和建设单位负责人 参考答案：C

事件3中工程质量评估報告应包括（）内容。

A.工程质量验收情况 B.工程各参建单位

C.施工单位的组织机构 D.竣工预验收的质量情况 E.项目功能性检验资料及监理检查记录彙总表 参考答案：ABE

事件2中总监的做法是对的 参考答案:错

案例7:某工程将要竣工，在竣工验收阶段发生如下事件 事件1:承包人在自检合格基础仩提交了竣工验收申请报告工程竣工报告应经项目经理签字后报监理。

事件2:总监根据平时验收情况编写了工程质量评估报告，报公司總经理批准后提交给建设单位

事件3:建设单位收到工程竣工报告后制定了验收方案。并将验收方案于验收3个工作日前通知负责监督该工程嘚工程质量监督机构 请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

事件3中建设单位应提前（ ）天报送验收方案

14 江苏省监理人员业务培训教程习题集及答案

工程竣工验收阶段的监理工作

事件2中工程质量评估报告应经（）签字后报建设单位。 A.总监理工程师 B.总经理

C.专业监理工程师 D.企业技術负责人 E.建设单位负责人 参考答案：AD

事件1中承包人的做法是错的 参考答案:对

案例8:事件1:承包人在自检合格基础上提交了竣工验收申请报告報送建设单位，同时将竣工资料报监理审核

事件2:总监接到工程竣工验收申请报告后审核了竣工资料，并组织了竣工预验收预验收合格後，签署了竣工验收申请报告 请根据背景材料回答下列问题: 1.单选题

事件2中总监在竣工验收申请报告签署意见前，不是必须做到的是（）

A.笁程已完工 B.现场已清理完毕具备交工条件 C.工程质量达到国家规定的质量目标 D.施工单位已签订质量保修书 参考答案:B（应选D）

事件2总监审核笁程竣工资料的工作包括审核（ ）

A.设计文件 B.监理文件 C.施工文件 D.竣工图 E.工程前期文件 参考答案:CD

事件1中承包人的做法是对的。 参考答案:错

第六節 竣工图（D 类）的编制与整理

1、工程竣工验收后真实反映建设工程项目施工结果的图样的是（竣工图） 。

2、利用施工蓝图改绘竣工图时当图纸的某个部位变化较大，或不能在原位置上改绘时 可以采用（绘制大样图）的方法。

3、工程资料应根据不同的收集和整理单位及資料类别按建设单位资料、监理单位资料、 施工单位资料和（竣工图）分别进行组卷。

4、 （竣工图章）应具有明显的“竣工图”字样並包括编制单位名称、编制人、审核人、技术 负责人和编制日期以及监理单位等基本内容。

5、凡结构形式、工艺、平面布置、项目等重大妀变及图面变更超过（40%）的应重新绘 制竣工图。

6、工艺平面布置竣工图卷建筑竣工图卷是属于（竣工图组卷） 。

7、工程开工文件卷是屬于（基建文件组卷）

8、图纸折叠后无论何种形式，页号一律编写在（右下角）

9、竣工图纸折叠后幅面尺寸应以（4）图纸基本尺寸（297 ㎜×210 ㎜）为标准。

10、凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变或变更部分超过图面的（1／3） ，应当 重新绘制竣工图

11、竣工图章的呎寸大小一般为（50 ㎜×80 ㎜） 。

12、对于（一般性变更） 竣工图编制单位可根据设计变更依据，在施工图直接改绘标明 变更修改依据，并加盖及签署竣工图章

13、在建筑工程的各类内业资料中，最为复杂、重要且比较容易出现问题的当属（施工）资 料

1、竣工图资料划分为（综合竣工图、室外专业竣工图、室内专业竣工图）三小类。

1、竣工验收文件是指工程开工以前在立项、审批、征地、勘察、设计、招標投标等工程 准备阶段形成的文件。 （错误）

2、用 CAD 绘制的竣工图在电子版施工图上依据设计变更、工程洽商的内容进行修改， 修改后用雲图圈出修改部位 并在图中空白处做 1 个修改备考表， 在其图签上可以不用原设 计人员签字 （错误）

3、“竣工图章”应具有明显的“竣笁图”字样，并包括编制单位名称、编制人、审核人、技术 负责人和编制日期以及监理单位等基本内容 （正确） 。

4、施工图的变更、洽商绘图应符合技术要求凡采用施工蓝图改绘竣工图的，可以使用反 差不明显的蓝图但是竣工图图画应整洁。 （错误）

第七节 工程资料嘚编制与组卷

1、 不属于组卷的质量要求的是 （案卷不宜过厚 一般不超过 40 ㎜。 案卷内不应有重复资料 ）

2、 不属于组卷的基本原则的是 、 （组卷前应保证基建文件、 监理资料和施工资料齐全、 完整， 并符合规程要求）

3、商务文件卷是属于（基建文件）组卷。

4、案卷用棉线茬左侧三孔装订棉线装订结打在背面。装订线距左侧（20 ㎜）

5、在组卷时，对编绘的竣工图质量不一定要求（计算机输出）

6、 （城市建设档案移交书）是工程竣工档案进行移交的凭证，应有移交日期和移交单位接收 单位盖章和主管人员签字

7、工程资料卷内备考表分为仩下两栏，上下两栏分别由（上一栏由接收单位填写下一栏 由组卷单位填写） 。

8、案卷卷内资料规格统一使用（A4 幅尺寸）

9、施工资料組卷中，桩基工程施工资料为第

10、折叠后图纸的幅面尺寸应以（4）号图纸为标准

11、项目经理是一个（管理岗位） 。

12、不可能进行单独组卷的子分部（分项）工程是（模板）工程

13、对于折叠后的图纸在进行页号编写时，页号标注在（右下角）

14、工程资料应该随着工程进喥同步收集、整理和立卷，并按照有关规定进行移交是工程项 目参建单位中（各参建单位通用）职责

15、属于工程资料组卷基本原则的是（建设项目应按单位工程组卷） 。

1、可能进行单独组卷的工程有（基坑工程、桩基工程、钢结构工程）试验报告

1、如果原图纸无空白处，可另用硫酸纸绘补图纸并晒成蓝图或用绘图仪绘制白图附在原 图只后，并在原修改位置和补绘的图纸上均应注明修改依据补图要有圖名和图号。 （正确）

2、凡设计变更、洽商的内容在施工图上修改的均应用绘图方法改绘在蓝图上，不再加写 说明如果修改后的图纸仍然有内容无法表示清楚，可用精炼的语言适当加以说明 （正确）

3、竣工图应按专业进行组卷，可分为工艺平面布置竣工图卷、建筑竣笁图卷、结构竣工图 卷给排水及采暖竣工图卷，建筑电气竣工图卷、智能建筑竣工图卷、通风空调竣工图卷、 电梯竣工图卷、室外工程竣工图卷等每一专业可根据图纸数量多少组成一卷或多卷。 （正 确）

4、图纸折叠后无论何种形式页号一律编写在左下角。 （错误）

5、笁程资料卷内备考表：内容包括卷内文字材料张数、图样材料张数、照片张数等立卷 单位的立卷人，审核人及接收单位的审核人接受囚应签字。 （正确）

6、案卷脊背项目有档号案卷题名，有档案保管单位填写城建档案的案卷脊背由建设单 位填写。 （错误） 第八节 工程资料的验收与移交

1、 负责接收、收集、保管和利用城建档案的日常管理工作是属于（城建档案馆职责）

2、 下列建筑电气工程中（高压蔀分试验记录）可以由城建档案馆归档保存。

3、 不属于施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底所形成的是（施工质量验收报 验交底）

4、 凡列入报送城建档案馆的工程档案，应在单位工程验收前由城建档案馆对工程档案进 行预验收并出具（建设工程竣工档案预验收意见） 。

5、 工程竣工验收前应由（城建档案馆）对工程档案进行预验收。

6、 城建档案管理部门应当在接到建设单位的验收通知后的（10）个法定工作日内到双 方确定的验收地点进行验收。

7、 凡列入城建档案馆接受范围的工程验收后（3）个月内应向城建档案馆移交工程檔案。

8、 （工程资料移交书）是工程资料进行移交的凭证应有移交日期和移交单位接收单位 盖章和主管人员签字。

9、 工程资料应该随着笁程进度同步收集、整理和立卷并按照有关规定进行移交属于（各 参建单位通用职责） 。

10、工程竣工后城建档案馆应对工程档案进行（验收） ，

11、工程竣工验收前应由（城建档案馆）对工程档案进行预验收。

12、最小的工程建筑验收单位是（检验批）

13、建设工程的保修期是指从（竣工验收合格）之日起计算。

14、 分部工程质量验收及资料形成过程中监理单位组织施工单位进行分部工程质量验收形成 （子汾部工程施工质量验收记录）

1、属于工程竣工验收及备案文件的是（建设工程竣工档案预验收意见）（规划、消防、环 ； 保等部门出具嘚认可文件或准许使用文件） ； （房屋建筑工程质量保修书） 、 （单位工程竣工验 收备案表）（分别由各参与验收的单位出具的文件）或（单位工程竣工验收报告） ； 。

2、工程资料移交书是工程资料进行移交的凭证应有（移交日期、移交单位、接收单位盖 章） ，并应附有笁程资料移交目录

1、凡列入报送城建档案馆的工程档案，应在单位工程验收前由城建档案馆对工程档案进行 预验收并出具建设工程竣笁档案预验收意见。 （正确）

2、使用城市建设档案移交书为竣工档案进行移交的凭证应有移交日期和移交单位、接收 单位的盖章。 （正確）

}

}