签订购房合同后违约怎么办？违约金应该如何确定？(北京链家网)
&&&&&&&&&&&&&当前问题当前问题
签订购房合同后违约怎么办？违约金应该如何确定？
提问者：15*******24&
时间： 18:42:56 &
所属分类：
编辑器加载中...
共有&1&个回答
售房人与受让人在签订房屋的买卖合同中应该约定违约责任，一方如果违反合同约定，应向对方支付相应违约金；由于违约给对方造成损失应当依法进行赔偿。违约金的数额，双方应当在签订的合同中来约定，没有约定，并具有下列的情形之一的，按照规定的标准来确定违约金：
1.因房地产转让人过错，未在定的时间内来交付房地产的，转让人向受让人所支付的违约金是已经收取的转让价款要按照中国人民银行公布的同期的存款利率来计算所得利息的两倍。
2.因房地产受让人过错，未在定的时间内支付转让价款的，受让人向转让人所支付的违约金是逾期支付的转让价款要按照中国人民银行公布的同期的存款利率计算所得利息的两倍。
由于违约给对方造成的损失应按实际发生的情形分项计算损失数额。
签订购房合同以后违约，那么可以按照合同终于定的条款，追究违约人的责任。如果造成了被违约的损失，还要按照合同约定的金额来偿付违约金。
换房涉及一买一卖。很多换房者都是提前签约定好新的房子，然后再着手出售自己的旧房。但是如...
除了报警找中介赔偿，你还可以通过这些方法有效避免假房东。
恶意违约包括先卖后抵、一房多卖等多种情况。
官方客服 城市二手房城区二手房城区租房热门小区热门专题
用户名或密码错误7天内免登录7天内免登录别担心，无账号自动注册不会导致手机号被泄露没有收到验证码？用户名或密码错误7天内免登录已有账号？没有收到验证码？用户名或密码错误我已阅读并同意没有收到验证码？用户名或密码错误用户名或密码错误工程项目部签订的合同违约责任由谁承担？-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
装修施工&温室建筑
工程项目部签订的合同违约责任由谁承担？
　　案情简述：　　2012年，A某以福建省龙岩市B建筑公司的名义与江西省石城县C公司签订了建设工程施工合同一份，约定由龙岩某B建筑公司承建祥和商住小区二期工程。为承建该工程，B 公司设立了龙岩B建筑公司祥和商住小区二期工程项目部（以下简称祥和项目部），由A某担任该项目部经理，具体负责项目工程的实施。2012年12月，祥和项目部与谢某签订了了空心砖买卖合同一份，约定由谢某向祥和项目部出售空心砖，谢某将空心砖按约定运抵祥和项目部工地后，由该项目部的工作人员签收，2013年12月，谢某与祥和项目结算，祥和项目部共欠谢某砖款362700元，由A某以个人名义向谢某出具了欠条一份，约定于2014年2月底前付清该款，逾期按月利率2%承担违约责任。后A某未按约定支付欠款，谢某将龙岩B建筑公司、祥和项目部、A某共同诉至法院，要求三被告归还原告谢某欠款362700元及利息。　　法律分析：　　合肥刑事律师http://www.hefei148.com认为，要认定项目部的法律行为是否有效，应当从其来源及性质分析入手。建筑工程项目部是建筑企业对某项工程建筑项目进行施工管理的临设机构，贯穿于该项工程施工建设的全过程，是承包方在工地现场的代表机构，代理施工企业履行《建设工程施工合同》。对施工单位而言，其仅仅是个临时职能部门，随工程的接收而成立，随工程的完工而被解散或者撤销。项目部没有营业执照，没有自己的财产，也没有固定的住所地，它不属民法上的“其它组织”范畴，项目部的对外仅能代表施工单位，其不具有民事法律行为能力。在没有设立他的单位明确授权的情况下，不能以自己的名义从事材料采购、签订合同等民事法律行为。项目部要成为法律意义上的其他组织，除了应具备法人资格的施工单位下文成立外，最主要是要到项目部所在地的办理注册登记手续并领取营业执照。因此项目部不具有独立的诉讼主体资格，其实施的的法律行为是否有效，要根据其行使的行为是否有施工单位的授权而言或者其行为对于合同相对方是否构成表见代理，如若有授权或原告可以证明双方构成表见代理，该责任应当由施工企业承担。否则，该事故责任由行为人个人承担，施工企业在其过错范围内承担连带责任。现实中，由于大部分工程项目实际上挂靠在某建筑公司名下，建筑公司收取管理费，由项目部自行负责公司施工，管理工地现场的人、财、物，项目部既可以代表公司与甲方签订所有的法律文书，也可以处理施工过程中与发包人的任何事务；还能对外签订材料采购等相关的合同，甚至有些项目部能直接收取工程款。项目部为日常施工与管理的方便，往往会私自刻制印章，建筑公司对此也是知道或是准许的。因此不论项目部是由施工企业自行设立还是挂靠设立的，施工企业都应当起到相应的管理义务，不论双方之间内部是否有责任承担的内部约定，但该约定仅限于合同双方当事人，项目部对外发生的责任，根据法律的规定应当由施工单位予以承担。　　本案中，祥和项目部系B建筑公司设立的，A某系B建筑公司设立的项目负责人，虽然A某与B建筑公司之间存在内部挂靠关系，但该约定仅限于A某与B建筑公司，对谢某不发生法律效力，B建筑公司也不得以此来对抗案外第三人。所以该债务责任，根据项目部的法律性质及民法规定，应当由B建筑公司承担。对于能否在本案中直接依据A某与B建筑公司之间存在内部协议判决A某承担付款责任？笔者认为，虽然这样处理可能可以减少诉累，但是因本案系原告谢某依据原、被告之间的买卖合同协议而提起的买卖合同诉讼，A某与B建筑公司之间系挂靠合同关系，两者属于不同的法律关系，因此不宜在本案中直接处理。同时，这样处理对于原告谢某也存在不公平的现象，直接判决由A某承担责任，若A某无履行能力，可能会导致本案无法履行。综上认为，本案应当由B建筑对谢某承担付款责任，B建筑公司支付完欠款后，可以据此向A某追索。
xuyiyang1的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫"，扫描上方二维码请点击右上角按钮&，选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);拒绝访问 | www.ggdoc.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.ggdoc.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(fd0437c-ua98).
重新安装浏览器，或使用别的浏览器免费发布咨询，坐等律师在线服务
需求发布后
10分钟内收到律师在线回复
平均有多个律师参与回复
得到了圆满解决
您的位置： &
签订建筑工程合同后违约,该怎样处理
建筑工程合同涉及到的经济价值比较高，一旦签订了双方就应该要遵循合同的内容，但很多时候都会出现违约的情况，没有按照合同的内容做好。那么，签订建筑工程合同后违约,该怎样处理?华律网小编为你讲解这方面知识。签订建筑工程合同后违约,该怎样处理?一般来说有以下几种解决方式：一是双方协商调解解决，找到当事人以协商的方式达成和解协议，这是最佳解决办法&二是非官方第三协调解决，邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;三是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决，如是劳动仲裁则找到劳动局，如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。四是直接向人民法院申请诉讼。工程合同的违约责任：一、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。二、工程质量违约的违约责任(一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。(二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据《合同法》第281条的规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的，依据《司法解释》第11条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。(三)是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，则依据《司法解释》第12条规定的精神，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。(四)是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但竣工验收合格的工程，承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。三、支付违约金一方违约时，可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的，适用约定的违约金。但是根据《合同法》第114条第2款规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”假如你对于签订建筑工程合同后违约等知识还有兴趣，想要更加深入的了解，可以华律网点击在线咨询系统询问律师。延伸阅读：
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
读完文章还有法律疑惑？马上
最新相关知识
相关法律聚焦
地区找律师
热门文章推荐
热门法律专题
自媒体文章
无锡在线律师
400-400-400-
专业权威律师在线解答
专业律师优质解答建设工程施工合同常见违约及其处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
建设工程施工合同常见违约及其处理
&&建设工程施工合同常见违约及其处理
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
还剩5页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}